Дополнительное соглашение о перетяжке стульев

Содержание
  1. Дополнительное соглашение о перетяжке стульев
  2. Дополнительное соглашение к договору купли-продажи мебели
  3. Перетяжка стульев
  4. Дополнительное соглашение к договору-наряду на изготовление мебели на заказ по индивидуальному проекту № от 2007 г
  5. Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели
  6. Договор оказания услуг по ремонту реставрации и
  7. Ответы на вопросы клиентов
  8. Как мы работаем
  9. Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжке обивки мебели
  10. 1. Предмет договора
  11. 2. Права и обязанности сторон
  12. 3. Порядок расчетов и стоимость работ
  13. 4. Порядок и сроки выполнения работ, условия сдачи-приемки
  14. 5. Ответственность сторон
  15. 6. Форс-мажорные обстоятельства
  16. 7. Порядок разрешения споров
  17. 8. Заключительные положения
  18. 9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  19. 10. Подписи сторон
  20. Скачать образец и бланк
  21. Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования) – Договор оказания услуг, работ
  22. 1. Предмет договора
  23. 2. Качество и гарантии
  24. 3. Права и обязанности сторон
  25. 4. Право собственности
  26. 5. Цена договора и порядок расчётов
  27. 6. Ответственность сторон
  28. 7. Форс-мажор
  29. 8. Заключительные положения
  30. Подписи сторон:
  31. Договор перетяжка
  32. Базовый договор на услуги
  33. Договор на ремонт мебели
  34. Договор на оказание услуг по перетяжке мебели
  35. Образец договора на перетяжку мебели, инн
  36. Дополнительное соглашение о перетяжке стульев | Правокон
  37. Образец дополнительного договора к договору
  38. Образец дополнительного соглашения к договору
  39. Дополнительное соглашение к договору аренды

Дополнительное соглашение о перетяжке стульев

Дополнительное соглашение о перетяжке стульев

с письменной претензией Номер обезличен от Дата обезличена года, в которой потребовала уменьшить цену за выполненную работу на , то есть вернуть ей эту сумму. Претензия была отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении, получена Гордиенко А.С. За услуги Почты России истец уплатила .

Однако ответа на претензию, каких либо иных предложений о выплате другой денежной суммы или о безвозмездном устранении недостатков не получила.В соответствии с п.4 ст.29 Закона, п.

25 Правил — в отношении услуги (работы), на которую установлен гарантийный срок, исполнитель отвечает за ее недостатки, если не докажет, что они возникли вследствие нарушения правил использования результата услуги (работы), действия третьих лиц или непреодолимой силы.

Истице пришлось самой провести экспертизу для определения качества произведенных работ по перетяжке ее мебели.

Дополнительное соглашение к договору купли-продажи мебели

Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.С уважением!

Г.А. Кураев 08 Ноября 2020, 07:41 Здравствуйте, Ксения.Во-первых рекомендую в доп.

соглашении конкретизировать, что конкретно Вам должны передать потом, а что должны вернуть Вы — (т.е.

мойка такая-то, размер такой-то и т.п., столешница из ДСП и т.д.), чтобы опять не получилось, что Вам передадут не то, что нужно и чтобы с Вас не требовали того, чего не передавали. Во-вторых, как уже указали коллеги, прописать, что временная столешница и мойка возвращаются с учетом естественного износа без каких-либо дополнительных компенсаций со стороны покупателя.

Перетяжка стульев

Виды работ Цена 1 Цена 2 Цена 3 Стул барный: сиденье 500₽ 500₽ 1000₽ Стул барный: сиденье и спинка 800₽ 1000₽ 2000₽ Стул гостиный: сиденье 500₽ 500₽ 1000₽ Стул гостиный: сиденье и спинка 800₽ 1000₽ 2000₽ Стул кухонный: сиденье 500₽ 500₽ 1000₽ Стул кухонный: сиденье и спинка 800₽ 1000₽ 2000₽ Стул офисный: сиденье 500₽ 500₽ 1000₽ Стул офисный: сиденье и спинка 800₽ 1000₽ 2000₽ Стул с двойной спинкой 1000₽ 1500₽ 2500₽ Стул с декоративной тесьмой и гвоздями 1200₽ 1500₽ 2500₽ Стул с мягкими подлокотниками 1200₽ 1500₽ 2500₽ Стул тканевый 500₽ Стул честер (каретная стяжка) 1500₽ 1800₽ 2500₽ Стул кожаный 1000₽ 2500₽ 4000₽ Хотите узнать, сколько стоит поменять обивку на стульях в мастерской «Комфорт Сервис»?

Дополнительное соглашение к договору-наряду на изготовление мебели на заказ по индивидуальному проекту № от 2007 г

Дополнительное соглашение к договору-наряду на изготовление мебели на заказ по индивидуальному проекту № ______ от ______________2007 г.

ООО « МК Неотон», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ___________________________ _______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

  1. Установка мебели осуществляется в соответствии с п.п. 5.1-5.4, 10.3-10.4 настоящего договора и является платной услугой: для данного договора рассчитывается исходя из _____% от общей стоимости мебели и составляет _________ рублей ( _______________________________________________________________________________ ).
    1. Доставка мебели производится согласно п. 10.1 настоящего договора и составляет __________________________.
    2. Подъем мебели производится согласно п. 10.2 настоящего договора. ИСПОЛНИТЕЛЬ _____________________ ЗАКАЗЧИК _________________________ Дополнительное соглашение к договору-наряду на изготовление мебели на заказ по индивидуальному проекту № ______ от ______________2007 г. ООО « МК Неотон», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ___________________________ _______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
      1. Установка мебели осуществляется в соответствии с п.п. 5.1-5.4, 10.3-10.4 настоящего договора и является платной услугой: для данного договора рассчитывается исходя из _____% от общей стоимости мебели и составляет _________ рублей ( _______________________________________________________________________________ ).
        1. Доставка мебели производится согласно п. 10.1 настоящего договора и составляет __________________________.
        2. Подъем мебели производится согласно п. 10.2 настоящего договора. ИСПОЛНИТЕЛЬ _____________________ ЗАКАЗЧИК _________________________
          1. Учебно-методический комплекс . на шкаф выросла на 4,0%, цена на диван снизилась на 8,3%. Индивидуальный индекс физического объема продукции исчисляется по . договора, отказа от сотрудничества или по . реализацию изготовленной продукции и части продуктов без дополнительной обработки .
          2. Образовательная программа . соглашение. На . на прошлом уроке (индивидуально или коллективно). Дополнительно . изготовления метки разноцветными нитями изготовления изготовления ткани отделочные стяжки ния ткани на . по теме. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ Проекты отличаются друг от .
          3. Документ . наряды на постройку сторожевых кораблей I серии, а договор на . от 31.12.1938 г. на институт дополнительно . Проект закончен, материалы на 3 батареи, подлежавшие доставке Техупром, доставлены, баки заказаны; работы по изготовлению . индивидуальных дозиметров .
          4. Документ . . дизель. Проект, рабочие чертежии, технологические разработки и пр. закончены. Водяное охлаждение. Заказа на изготовление деталей . и трестов). По получении от ПП ОГПУ сведений, ГУЛАГ ОГПУ будет выдавать индивидуальные наряды на отправление .
          5. Документ . представления на государственном уровне. Опирается на закон от 2007 . экономику Петербурга по соглашениям и проектам, представленным на Петербургском международном . Дополнительные услуги сверх необходимых по состоянию здоровья – например, индивидуальная .

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.5.1. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов.

В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.6.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.6.2.

Договор оказания услуг по ремонту реставрации и

ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ4.1.

Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет ________ дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1.

настоящего Договора.4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за ________ дней.4.3.

Ответы на вопросы клиентов

Мы работаем в специально подготовленном цеху с использованием современного оборудования, инструментов и качественных материалов. Если ремонт несложный, то специалист может отремонтировать мебель на месте.В зависимости от объема заказа на решение поставленных задач уходит от суток до 30 дней.

Если клиент планирует отремонтировать диван или одно кресло, то специалисты справятся с заказом в течение 2–3 дней.Чтобы вызвать специалиста на дом для определения объема работы следует позвонить по телефону +7 (495) 761-09-70.

Мастер работает без выходных и праздников, поэтому звоните в удобное время с 10 утра до 8 вечера.По желанию клиента специалист может использовать для обивки мебели материал заказчика.

Сумма предоплаты примерно равна половине стоимости выполнения заказа.Этап второй:- Мастер снимает старый обивочный материал.- На месте или в мастерской специалист подготавливает новую обивку.- Мебель обтягивают новым материалом, производят расчет.

Этап третий (если пошив производят в специализированном цехе):- Не позднее третьего дня специалист обшивает мебель новой тканью.- После завершения всех работ с клиентом производят расчет.

– Как можно узнать о стоимости ремонта и обивки мебели?Точную стоимость скажет специалист после проведения оценки. Также вы можете узнать примерную цену ремонта по телефону, если предварительно отправите по электронной почте фотографии вашей мебели.

Фото необходимо делать сбоку, сзади, спереди.Узнать стоимость можно только после визуального осмотра объекта.Да, у нас предусмотрена предоплата за материалы.

За проведенную работу клиент платит по факту ее выполнения.Да, по требованию клиента необходимые документы будут предоставлены.Оценку объема работы и расчет стоимости выполняем бесплатно при условии взятия заказа на выполнение.

Если клиент отказывается от ремонта, то услуга оценки будет стоить 300 рублей.От полугода до двух лет.Да, мастер привозит образцы тканей.В мастерской специалист выполнит работу быстрее и качественнее.Да, заказчик экономит от 1/3 до 2/3 стоимости новой мебели.Да.Да.На остальные вопросы вы можете получить ответы по телефону +7 (495) 761-09-70 или по почте

Как мы работаем

Работаем ли мы с чужим материалом Да, мы работаем с материалом заказчика, но в этом случае стоимость работы рассчитывается немного по-другому. Подробности уточняйте по телефону у операторов. Можно ли обновить только наполнитель, без замены обивки Нет, наш основной профиль – это замена обивочного материала.

Все остальные виды работ возможны лишь в качестве дополнительных услуг. Порядок оплаты и другие юридические вопросы: Как происходит оплата заказа При заключении договора клиент вносит предоплату в размере полной стоимости всех материалов.

После сдачи-приемки работ выплачивается оставшаяся сумма.

Источник: https://rusdolgi.ru/dopolnitelnoe-soglashenie-o-peretjazhke-stulev-29860/

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжке обивки мебели

Дополнительное соглашение о перетяжке стульев

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели составляется в обязательном порядке, так это позволит исключить недопонимания между заказчиком и мастером или фирмой. Это обязательный документ при условии, что заказчик юридическое лицо, так как оплата будет происходить по перечислению, а не наличными. И рекомендованный, если заказчик — физическое лицо.

Договор на перетяжку мебели, ее реставрацию или ремонт должен включать в 10 обязательных пунктов, как предмет договора, права и обязанности сторон, сроки выполнения заказа по ремонту или реставрации, ответственность сторон, разрешение споров, личные данные заказчика и исполнителя, подписи сторон.

Начинается договор с шапки, в которой указываются ФИО исполнителя и заказчика, а так же основные понятия документа.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: .

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

  • 2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;
  • 2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;
  • 2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;
  • 2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;
  • 2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;
  • 2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

  • 2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;
  • 2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;
  • 2.3. Исполнитель имеет право:
  • 2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.
  • 2.4. Заказчик имеет право:
  • 2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3. Порядок расчетов и стоимость работ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора.

3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере % от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

4. Порядок и сроки выполнения работ, условия сдачи-приемки

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней.

4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5. Ответственность сторон

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде .

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик и исполнитель обязательно указывают в договоре на реставрацию или ремонт мебели следующие данные:

  • Юр. адрес:
  • Почтовый адрес:
  • ИНН:
  • КПП:
  • Банк:
  • Рас./счёт:
  • Корр./счёт:БИК:

10. Подписи сторон

Заказчик и исполнитель в обязательном порядке подписывают договор на ремонт мебели, поставив дату заключения соглашения и подпись, как в паспорте. Для этого используется ручка с синими чернилами.

Скачать образец и бланк

Чтобы заключить соглашение, необходимо скачать бланк договора на оказание услуг по ремонту, реставрации и перетяжки мебели, распечатать и заполнить, как заказчику, так и исполнителю. Подписи и дата заключения сделки указываются обязательно. Печать юридического лица, так же необходимо поставить внизу документа.

Источник: https://whoyougle.ru/documents/dogovor-na-remont-mebeli-obrazets.html

Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования) – Договор оказания услуг, работ

Дополнительное соглашение о перетяжке стульев

г.______________                                                  «___»_____________  201__г.

______________________________ именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________________,   действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению корпусной мебели и/или торгового оборудования (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом и спецификацией.

1.2. Вид Изделия, количество, комплектность, комплектация и материал согласовываются сторонами в эскизе и спецификации, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. После заключения договора любые изменения в спецификации и эскизе допускаются только на основании контрольного замера. Любые изменения должны быть отражены в письменной форме и подписаны Заказчиком.

2. Качество и гарантии

2.1. Качество изготовленного Изделия должно соответствовать условиям договора.

2.2. Изделие изготавливается по образцам, выставленным для ознакомления в выставочном зале Исполнителя. Передаваемое Заказчику Изделие должно соответствовать выставочным образцам.

2.3. На изготовленное Изделие Исполнитель устанавливает гарантийный срок _____ месяцев, который исчисляется с момента приёмки Изделия Заказчиком.

2.4. Заказчик обязан соблюдать правила эксплуатации и хранения изготовленного Изделия. Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия (при самовывозе), возникновения недостатков вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан передать Заказчику Изделие надлежащего качества в требуемом количестве, комплектности, комплектации согласно спецификации и эскизу, составляемым на основании контрольного замера, согласованным с Заказчиком.

3.2. Срок изготовления Изделия согласовывается сторонами в спецификации. В случае, если по независящим от него причинам (несвоевременная поставка материалов поставщиком и т.п.

) Исполнитель не укладывается в установленный срок, он имеет право перенести срок изготовления Изделия на срок до 5 рабочих дней с обязательным уведомлением Заказчика (устно по телефону, указанному в спецификации) не позднее, чем за 3 дня до установленного срока изготовления.

3.3. Перед наступлением срока изготовления Изделия Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности Изделия и уточняет место и время доставки, если Заказчик заказал доставку.

3.4.Заказчик, в случае изменения места и/или времени доставки, не менее чем за 24 часа должен уведомить об этом Исполнителя и согласовать с ним новое время и/или место доставки.

3.5. Исполнитель обязан доставить готовое Изделие Заказчику в указанное (в спецификации) место в течение 3 рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности Изделия, при условии полной его оплаты Заказчиком в соответствии с разделом 5 настоящего договора.

Изделие по усмотрению Исполнителя может быть доставлено в разобранном виде, по причине не прохождения его в собранном виде в дверные проёмы, а также в случае доставки Изделия на расстояние до пункта назначения свыше _____ км.

Если Исполнитель не передал изготовленное Изделие Заказчику в установленный срок, или не передал его в полном объёме,  он обязан согласовать с Заказчиком новый срок доставки (передачи) Изделия, который не может превышать 3 дней.

3.6. При наличии заказа на услуги монтажа Изделие монтируется Исполнителем. При монтаже Изделия в помещении Заказчика Исполнитель имеет право проводить работы с использованием электроинструмента. Проводимые в процессе монтажа работы неизбежно связаны с шумом, образованием пыли и стружки материала, а так же выделением характерных запахов.

3.7. Заказчик обязан подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во избежание порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой мебели. В случае невозможности надлежащей установки Изделия в связи с неровностью поверхности (пола, стен, потолков) в помещении Заказчика, Заказчик обязан самостоятельно устранить эти недостатки.

3.8. При отсутствии заказа на монтаж изделия, монтаж, подгонка и подрезка изделия по месту осуществляются Заказчиком самостоятельно и за его счёт.

3.9. В случае срыва доставки по вине Заказчика, повторная доставка оплачивается Заказчиком в размере ________ рублей либо Заказчик своими силами и за свой счёт вывозит Изделие из указанного Исполнителем места в согласованное время.

3.10. Исполнитель оставляет за собой право досрочной доставки Изделия Заказчику, предварительно согласовав с ним (устно по телефону, указанному в спецификации) дату и время доставки.

3.11. Приёмка изделия оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ, подписанного обеими сторонами. С момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ Исполнитель считается выполнившим все свои обязательства по настоящему договору.

3.12. Заказчик обязан осуществить проверку и принять Изделия по количеству, качеству, комплектности и комплектации и подписать акт сдачи-приёмки выполненных работ.

При доставке и монтаже Изделия Исполнителем, акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами после завершения монтажа.

При самовывозе готового Изделия акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами в месте получения изделия.

3.13. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, Изделие считается переданным Заказчику в надлежащем качестве, количестве, комплектности, комплектации, а Исполнитель выполнившим свои обязательства.

3.14. В случае выявления Заказчиком при приёмке Изделия несоответствий по качеству, количеству, комплектности, комплектации об этом должна быть сделана соответствующая отметка в акте сдачи-приёмки выполненных работ. Исполнитель обязан рассмотреть указанные претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней.

В случае признания претензии необоснованной Исполнитель в письменном виде отказывает в ее удовлетворении.

Если претензии являются обоснованными и Изделие передано Заказчику по качеству, количеству, комплектации, комплектности, не соответствующим условиям договора, Исполнитель обязуется устранить недостатки в течение ________ рабочих дней с момента предъявления претензий.

Внимание! Некоторые расходные материалы имеют стандартные размеры (ширину) и не могут быть изменены Исполнителем, проектирование и изготовление Изделия производится с учётом данных стандартных размеров. Угловые элементы кухонных гарнитуров (угловые столы-тумбы, угловые навесные шкафы) составляют угол 90 градусов, и при установке подгонка угловых элементов под особенности помещений не производится.

По согласованию сторон, устранение данных недостатков может быть произведено только при обоюдном подписании сторонами дополнительного соглашения.

4. Право собственности

4.1. Право собственности и риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента передачи ему готового Изделия (подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ).

5. Цена договора и порядок расчётов

5.1. Общая сумма договора составляет: ________________ (__________________________________ ) рублей в т.ч. НДС 18%  

5.2. Цены на материалы, работы и услуги по доставке устанавливаются согласно действующему в момент заключения договора прейскуранту цен. Сумма договора определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Указанная цена является окончательной и не может быть изменена иначе как по дополнительному соглашению сторон.

5.3. Оплата производится Заказчиком путём перечисления в качестве аванса 80% предоплаты на расчётный счёт Исполнителя

5.4. Оставшиеся 20% Заказчик оплачивает до начала монтажных работ, сразу после поступления информации от исполнителя о готовности Изделия.

5.5. Изделие считается оплаченным в момент поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в объёме 100%.

6. Ответственность сторон

6.1.

В случае отказа Заказчика от исполнения договора до передачи ему изготовленного Изделия, Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной  до получения извещения об отказе от исполнения договора включая, но, не ограничиваясь работами по деталировке чертежа, замеру, услугам дизайнера, стоимости израсходованных материалов, а также возместить Исполнителю расходы, произведённые им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть работы.

6.2. В случае просрочки оплаты готового Изделия на срок более 5 дней Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение за хранение изделия в размере 0,1 % от стоимости Изделия за каждый день хранения.

6.3. В случае несоблюдения сроков изготовления Изделия, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости Изделия за каждый день просрочки.

7. Форс-мажор

7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств), возникших после заключения настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь пожаром, наводнением, землетрясением, постановлениями государственных органов и органов местного самоуправления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств,  а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.

7.3. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. Заключительные положения

 8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Исполнитель обязуется произвести все необходимые работы по подготовке спецификации, оформить ее надлежащим образом и предоставить на утверждение Заказчику. После утверждения спецификации и эскиза любые изменения и дополнения могут быть внесены не иначе как в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.3. Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения договора с учетом условий, предусмотренных в разделе 6 пункте 6.1 настоящего договора.

8.4. Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными нарушениями со стороны Исполнителя являются:

  • передача Изделия ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 20 рабочих дней.
  • неоднократное нарушение сроков доставки Изделия.

8.5. Существенными нарушениями со стороны Заказчика признаются:

  • нарушение сроков оплаты.
  • неоднократные срывы вывоза Изделия со склада поставщика.

8.6. В случае изменения адреса или банковских реквизитов стороны обязаны письменно (по факсу) уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.

8.7. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

8.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путём переговоров. В случае невозможности урегулировать спорный вопрос путём переговоров спор передаётся на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:

__________________ / ________                   _________________ / ________                              

       м.п.                                                                     м.п.

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF_%D0%BC%D0%B5%D0%B1_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

Договор перетяжка

Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде .

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 9.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗаказчикЮридический адрес: Почтовый адрес: ИНН/КПП: Телефон/факс: Расчетный счёт: Наименование банка: Корреспондентский счёт: БИК: ИсполнительЮридический адрес: Почтовый адрес: ИНН/КПП: Телефон/факс: Расчетный счёт: Наименование банка: Корреспондентский счёт: БИК: 10.

Базовый договор на услуги

Горячая линия 8 800 333-14-84 смотреть видео На странице представлен договор на ремонт мебели.

Вы можете скачать составленный опытными юристами договор на ремонт мебели вместе с необходимыми приложениями.

Скачать пакет документов Дата актуализации: 2018-03-20 Полезная информация Описания Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на ремонт мебели Благодаря нашему сервису вы можете создавать юридически грамотные документы, учитывать требования действующего законодательства и опыт практикующих юристов, вести учет договоров, а также удобно хранить и согласовывать документы.
Чтобы подготовить договор на ремонт мебели, достаточно выбрать необходимые условия и заполнить пустые поля. После заполнения формы, договор по ремонту мебели будет готов к загрузке и печати.

Договор на ремонт мебели

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 7.1.

Договор на оказание услуг по перетяжке мебели

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ 3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС.
3.2.

Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке: 3.2.1.

В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора.

3.2.2.

В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату. 3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере % от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ 4.1.

Образец договора на перетяжку мебели, инн

Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы. 1.

2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: . 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика; 2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора; 2.1.3.

передать результат Работ Заказчику в согласованное время; 2.1.4.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ 3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке: 3.2.1.

В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора. 3.2.2.

В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму. 3.2.3.

Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере % от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ. 4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ 4.1.
За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность. 5.3.

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов.

В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства. 6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 6.1.

Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде . 8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока. 8.2.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 9.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗаказчикЮр.

адрес:

Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ИсполнительЮр.

адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 10.

Работы, не передавая их третьим лицам; 2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ; 2.2.

Заказчик обязан: 2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора; 2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества; 2.3. Исполнитель имеет право: 2.3.1.

Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику. 2.4. Заказчик имеет право: 2.4.1.

в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки. 3.

Источник: https://zalog-nedvizhimost.ru/dopolnitelnoe-soglashenie-o-peretyazhke-stulev/

Дополнительное соглашение о перетяжке стульев | Правокон

Дополнительное соглашение о перетяжке стульев

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Дополнительное соглашение о перетяжке стульев». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Если данная столешница потом пойдет на утилизацию, то зачем Вы обязуетесь её вернуть? Стоит тогда для Вас лучше указать, что столешница передается Вам безвозмездно в подарок. Нужно конечно бы прочитать весь документ, который они ВАм прислали.

По своей сути допдоговор имеет схожее определение с дополнительным соглашением, но лишь с той разницей, что он может быть заключен исключительно в письменной форме и может быть инициирован любой стороной-участницей сделки.

Образец дополнительного договора к договору

Дополнительное соглашение к договору-наряду на изготовление мебели на заказ по индивидуальному проекту № ______ от ______________2007 г.

Бывает, когда человека не покидает желание избавиться от старой вещи, но, выбрасывать её, часто бывает жалко, поскольку старые вещи, сродни старым привычкам. Старую любимую вещь, к которой уже привык, можно попытаться обновить. Если речь идёт о таких вещах домашнего обихода, как мягкая мебель, то любимый диван или кресло могут со временем потерять свой первоначальный внешний облик.

Если деревянная основа поцарапалась, имеет непрезентабельный вид, ее очищают от старого покрытия, а потом оформляют новым слоем краски или лака. Фанерное основание для сидения делают ровным, чистым.
Да. Перетяжка или покупка новой мебели.

Заключение договора с клиентом Обязательно перед работой по перетяжке мебели заключите с клиентом договор. За 10 лет работы в сфере ремонта мебели мы набрались огромного опыта. Гарантия качества Отсутствие договора или каких-либо гарантий.

Вы постоянно слышите обещания, которые не выполняются.

Образец договора аренды имущества (квартиры). По договору квартира арендуется для проживания сотрудника предприятия и членов его семьи. Договор заключается между физическим (Арендодатель) и юридическим лицом (Арендатор).

Проявить инициативу в желании внести изменения в трудовой договор может как работник, так и работодатель. При этом работодатель обязан учитывать то, что он обязан сообщить работнику о желании скорректировать базовый трудовой договор не менее чем за 60 дней до момента вступления в силу поправок.

Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Заполните форму ниже для оценки стоимости услуги Мы свяжемся с Вами для уточнения деталей и определим стоимость работ.

Подъем мебели производится согласно п. 10.2 настоящего договора. ИСПОЛНИТЕЛЬ _____________________ ЗАКАЗЧИК _________________________ Дополнительное соглашение к договору-наряду на изготовление мебели на заказ по индивидуальному проекту № ______ от ______________2007 г.

Удобную мебель для дачи или лоджии можно сделать самостоятельно. Трансформирующийся стул – довольно практичная вещь. При необходимости его всегда можно компактно сложить и убрать до востребования. …

При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.

Все работы желательно производить в фабричных условиях, поэтому мы настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами нашей службы доставки, чтобы перевезти мебель в цех.

Образец дополнительного соглашения к договору

ПРЕДМЕТ 1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: ______________________________.

Да, мы работаем с материалом заказчика, но в этом случае стоимость работы рассчитывается немного по-другому. Подробности уточняйте по телефону у операторов.

Самый лучший способ это конечно передача Вам данного товара безвозмездно, это в полной мере исключить различные инсинуации со стороны продавца.

Да, мы работаем с материалом заказчика, но в этом случае стоимость работы рассчитывается немного по-другому. Подробности уточняйте по телефону у операторов.

Уважаемая Ксения! Доброе утро! Да уж… Продавец тоже «изворачивается» как может. Естественно, надо скорректировать: «Покупатель обязуется возвратить установленные временно ,,,,,, с учетом естественного износа. Возврат осуществляется силами самого Продавца и исключительно за его счет при установке также за свой счет оригинальных товаров (столешницы, мойки)».

Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: .

Если сидение было с пружинами, их надо заново пришить, распределив равномерно по всей поверхности. Ведь сами пружины не изнашиваются. Помимо обивочной ткани потребуется еще и слой мешковины, который поможет выдержать механическое воздействие металла.

Документ . представления на государственном уровне. Опирается на закон от 2007 . экономику Петербурга по соглашениям и проектам, представленным на Петербургском международном .

Сначала надо привести в порядок каркас, а лишь потом будет возможна сама перетяжка старых стульев. Ведь даже самая красивая обивка не даст мебели новую жизнь, если стул не будет прочно стоять на ногах. Во время осмотра выявляют расшатавшиеся узлы, непрочные соединения. Их подтягивают. Если надо, проводят замену фурнитуры. При наличии трещин, их проклеивают, и это место стягивают хомутами.

В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

Очень важной особенностью дополнительного соглашения является абсолютное подчинение тем же нормам законодательства, что и базовый договор. Например, если базовый договор проходил госрегистрацию, то и допсоглашение тоже необходимо зарегистрировать по принятым правилам.

Венский стул — самый простой по конструкции и достаточно удобный в применении. Свою историю венский стул начинает с середины девятнадцатого века. Изобрел его мастер из Вены Михаэль Тонет. Он ввел…

Обновленная мебель проверяется сотрудником службы контроля качества, упаковывается и доставляется клиенту. Мебель упаковывается в пленку, а декоративные элементы дополнительно оборачиваются поролоном.

Я тоже примерно через год-два на перетяжке проходил через это и рисовал похожие листочки с подсчетом материалов. Скорее просто как чек-лист, чтобы ничего не забыть. Ну и чтобы для клиента все выглядело солиднее и обоснованнее. Быстро понял, что затея бессмысленная.

Виды деятельности, попадающие под патент в 2019 году для ИП Патент для ИП – это разрешение заниматься определённым направлением бизнеса.

Сегодня мне прислали дополнительное соглашение к договору, в котором содержится такой пункт: «продавец обязуется передать покупателю временную столешницу (изготавливается из ДСП) на срок до даты передачи и установки оригинальных товаров (столешницы, мойки) на безвозмездной основе.

Мягкая мебель в любом доме выполняет важные функции по обеспечению комфортных условий для человека в разных ситуациях — будь это прием пищи, просмотр телевизора, работа за компьютером или сон. Конечно, не все эти ситуации имеют отношение к стульям, но важность данных элементов интерьера не подлежит сомнению, а значит, и их реставрация зачастую является необходимой.

Классические модели из дерева имеют стандартную выкройку (50х50 см на сиденье), поэтому она изготавливается по заранее снятым меркам в ателье.

Заказчики доверяют нам за то, что всю работу мы проводим недорого и соблюдая все предписанные стандарты.

Также к плюсам работы с нами можно отнести получение гарантии на два года, заключение договора и произведение оплаты только по факту. Наши клиенты нам доверили свою мебель уже не первый год.

Мы завоевали честное имя, поэтому всегда работаем на совесть.
Какой срок гарантии на нашу работу Мы предоставляем рекордный срок гарантии на нашу работу – 3 календарных года!

Дополнительное соглашение к договору аренды

Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.С уважением!

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

Не все торопятся выбрасывать крепкие стулья с износившейся обивкой. Во-первых, это расточительно. Во-вторых, это нарушает комплектацию. В-третьих, к предметам мебели привыкают и расстаются с ними не всегда охотно. Чтобы сэкономить еще больше, можно не обращаться в реставрационную мебельную компанию. Перетяжка стульев своими руками вполне выполнима.

Заказчик обязан:2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;2.2.2. В некоторых случая базового документа бывает не достаточно, поэтому имеет место быть дополнительное соглашение к договору.

Источник: https://bless-you.ru/dolevoe-uchastie/3948-dopolnitelnoe-soglashenie-o-peretyazhke-stulev.html

Адвокат поможет
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: